CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLE 01, G01, G03, G05, G06, G07, G08, S/N Y EN LA CALLE LAS ORQUÍDEAS, Y EN LOS PASAJE S/N Y LOS ROSALES, DE LA ZONA G DE HUAYCÁN, ZONA 07 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO BASES ESTÁNDAR CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 SIMBOLOGÍA UTILIZADA: Nº Símbolo Descripción 1 [ABC] Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas. 2 [ABC] Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al completar los ANEXOS de la oferta. 3 Advertencia • Abc Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 4 Importante para la entidad contratante • Xyz Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. INSTRUCCIÓN DE USO: Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra Arial tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES A ELABORAR: Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº 23-2026-MDA/C-1 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLE 01, G01, G03, G05, G06, G07, G08, S/N Y EN LA CALLE LAS ORQUÍDEAS, Y EN LOS PASAJE S/N Y LOS ROSALES, DE LA ZONA G DE HUAYCÁN, ZONA 07 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI N° 2435336 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA (ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 1.1. REFERENCIAS Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra “Reglamento”, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 1.2. ALCANCE1 La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de Concurso Público Abreviado para consultoría de obra es utilizada por la entidad contratante para la contratación de: i) consultoría de obra, ii) consultoría de obra para rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o iii) segunda convocatoria de un concurso público para consultoría de obra; según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente. 1 De acuerdo con el numeral 260.4 del artículo 260 del Reglamento, si el requerimiento cuenta con ficha de homologación y dicha homologación es parcial, se utiliza la base que aplica al procedimiento de selección que corresponde según la cuantía de la contratación. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Advertencia Los evaluadores del procedimiento de selección pueden ser comité o jurado, según corresponda: • En caso la entidad contratante haya designado un comité para conducir el procedimiento de selección, este se encarga de la evaluación de las ofertas de los postores de forma colegiada, siendo solidariamente responsables por dicha evaluación, salvo que dejen constancia de su voto en discordia en el acta correspondiente con el respectivo sustento. • En caso la entidad contratante haya designado un jurado para la evaluación de las ofertas de los postores, la DEC se encarga de la recepción de las ofertas, de la revisión de los documentos para la admisión y los requisitos de calificación de las ofertas; así como de su remisión a cada uno de los expertos que conforman el jurado, quienes realizan individualmente la evaluación técnica y económica de las mismas y remiten los puntajes asignados a la DEC para su publicación y otorgamiento de la buena pro. Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes2: ETAPA CARACTERÍSTICAS BASE LEGAL a) Convocatoria Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma. Artículos 63 y 64 del Reglamento. b) Registro de participantes Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección. Artículos 65 y 94 del Reglamento. c) Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración) 1. La presentación de consultas y/u observaciones se realiza en un plazo no menor a tres días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. 2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección. Artículos 62, 66 y 94 del Reglamento. d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas 1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop desde las 00:01 hasta las 23:59 horas (hora peruana) de la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección. Dicha fecha no puede ser fijada en menos de tres días hábiles desde la publicación de la integración de bases. Artículos 68, 70, 71 72, 73, 74, 75, 78 y 166 del Reglamento. 2 De conformidad con el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 2. La presentación de ofertas se realiza adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que la conforman, según lo requerido en las bases3. 3. La evaluación de ofertas es SIN PRECALIFICACIÓN y consiste en: a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores o la DEC, según corresponda, revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la Sección Específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida. b. Revisión de los requisitos de calificación: Los evaluadores o la DEC, según corresponda, califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases. Caso contrario la oferta se considera descalificada. c. Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación. En la Sección Especifica se prevé un puntaje mínimo en la evaluación técnica para proceder a la evaluación económica de la oferta. d. Evaluación de ofertas económicas: Esta evaluación es posterior a la evaluación técnica y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido o superado el puntaje mínimo en la evaluación técnica. En los procedimientos de selección de consultoría de obra, la cuantía de la contratación es punto de referencia para las ofertas, aplicándose el método de evaluación de la oferta económica limitada, en la cual la oferta económica de los postores no debe ser menor al 90% de la cuantía de la contratación. Para la determinación de los límites de la cuantía de la contratación, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del 3 Los formularios electrónicos del SEACE de la Pladicop que los participantes deben registrar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 segundo decimal, sin efectuar el redondeo matemático. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan con el referido límite. 4. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas. Oferta económica de mejor puntaje que supera la cuantía de la contratación En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se siguen los siguientes pasos, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento: a) La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro. b) De no contar con la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del artículo 167 del Reglamento, en este orden: i) La reducción de su oferta económica y ii) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad pública de la contratación no debe ser afectada. c) En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que sigue en el orden de prelación ofertó un monto igual o menor al de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro. d) En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro de la cuantía de la contratación, se solicita MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores (siempre que hayan obtenido el puntaje mínimo en la evaluación técnica) en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección. e) Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. e) Otorgamiento de la buena pro 1. Determinada la oferta ganadora, los evaluadores o la DEC, según corresponda, otorgan la buena pro mediante su publicación en el SEACE de la Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro. 2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop. 3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce y registra a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso. 4. En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento y se registra en el SEACE de la Pladicop al día siguiente. Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento. 2.2 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES: 2.2.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) en el registro correspondiente al objeto del procedimiento de selección. Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 2.2.2 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop utilizando su certificado (usuario y contraseña). 2.2.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha técnica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 o ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado parcialmente respecto de las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas. 2.2.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital4, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. El postor, el representante legal o común, apoderado o mandatario designado, se hace responsable de la totalidad de los documentos incluidos en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que los archivos puedan ser descargados y su contenido sea legible. En caso la información contenida en los documentos que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE de la Pladicop, prevalece la información declarada en los documentos de la oferta. Advertencia En caso el proveedor emplee la firma digital como una única firma en los documentos que conforman la oferta, esta es suficiente para que el documento sea considerado firmado legalmente. 2.2.5 En el caso que al registrarse como participante el proveedor presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido al parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, debe presentar adicionalmente para la admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo indicado en el literal f) del numeral 2.2.1.1., del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases. 2.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS: 2.3.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP5 como consultor de obra. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP en las demás etapas del procedimiento de selección. Cada integrante del consorcio debe estar inscrito en el RNP como consultor de obra en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad contratante, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades exigidas. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos. 2.3.2 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem, cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. En este segundo supuesto, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos a aquel en el que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio. 2.3.3 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 69.1 del artículo 69 del Reglamento. La promesa de consorcio debe consignar, como mínimo, lo siguiente: 4 Conforme al artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus normas modificatorias, los Prestadores de Servicios de Certificación Digital (PSC) pueden ser: a) Entidad de Certificación, b) Entidad de Registro o Verificación, y c) Prestador de Servicios de Valor Añadido. En el siguiente link puede consultarse el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital (ROPS) administrado por el INDECOPI https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/5447866-registro-oficial-de- prestadores-de-servicios-de-certificacion-digital-rops 5 De conformidad con lo dispuesto en la Vigesimoprimera Disposición Complementaria Transitoria, en tanto se implemente la categoría del literal a) del numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento, la formulación de fichas técnicas de inversiones o estudios de preinversión que contengan componente de edificación o infraestructura, conforme lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, se contrata como consultoría de obra y los proveedores pueden participar en dichos procedimientos de selección con inscripción vigente en el RNP del tipo de servicios. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. b) La designación del representante común del consorcio. c) El domicilio común del consorcio. d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos. e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 2.3.4 La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante. 2.3.5 El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante. 2.3.6 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común, por todos los integrantes del consorcio o de forma independiente por cada consorciado, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos. 2.3.7 La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos: a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio. En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio. b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 consultoría de obra, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la especialidad requerida. c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente. 2.3.8 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades: i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras. ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras. 2.3.9 En los procedimientos de selección por paquete, para la elaboración de fichas técnicas, estudios de pre inversión o expedientes técnicos; así como para la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de la ejecución de obras, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción en el RNP como proveedores de servicios o consultores de obra, según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente: i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios de pre inversión deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o como consultores de obra. ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico de obra deben encontrarse inscritos como consultores de obra en la categoría de “elaboración del expediente técnico de obra” del RNP; asimismo, en atención a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con la especialidad y categoría que corresponda. 2.3.10 Respecto de la categoría es aplicable el primer numeral de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, según el cual la implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 de su artículo 27 es progresiva y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento. 2.3.11 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como de no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, a la presentación de ofertas, al otorgamiento de la buena pro y al perfeccionamiento del contrato. 2.3.12 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN 3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito. A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante. 3.2. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este. El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas o de la entidad contratante, y es resuelto por uno de estos, según corresponda. 3.3. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop. En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO IV DEL CONTRATO 4.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento: REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL a) Garantías, salvo casos de excepción. El postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) carta fianza financiera, (ii) contrato de seguro, o (iii) retención de pago. Asimismo, en la Sección Especifica de las bases pueden considerarse la presentación de: i) garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, y ii) garantía por adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el Reglamento. La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorias aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante con independencia de la cuantía de la contratación. Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley. Literal a) del numeral 88.1 del artículo 88, y los artículos 113, 114, 115, 116, 137, 139 y 178 del Reglamento. b) Contrato de consorcio, de ser el caso. El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes requisitos: a. Contener la información indicada en el numeral 2.3.3 del Capítulo II de la Sección General de las presentes bases. b. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectúa el pago y emite la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del consorcio. c. Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda. Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario público. Literal b) del numeral 88.1 del artículo 88 y el artículo 89 del Reglamento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú. Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. Artículo 67 de la Ley. El literal c) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento. d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, en caso el postor sea persona jurídica. Adicionalmente, el representante legal presenta copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). En el caso de personas naturales, se solicita copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes que suscribieron la promesa de consorcio, según corresponda. Asimismo, debe presentarse copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda) del representante común del consorcio. Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento e) Institución Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor. Este requisito es obligatorio para todos los contratos que superen las 10 UIT6. Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU). Artículos 77, 83 y 84 de la Ley, así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley. El literal e) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento. 4.2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 4.2.1. El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho o cinco días hábiles, según corresponda, plazo que se contabiliza desde el día siguiente del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o desde que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento. 4.2.2. El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente. 4.2.3. De conformidad con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento, excepcionalmente, la 6 De conformidad con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las 10 UIT. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital, supuesto en el cual la suscripción se realiza manualmente. 4.3. CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS 4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio. 4.3.2 La retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento aplica cuando la cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el caso de micro o pequeñas empresas que hayan declarado en su oferta tal condición, no aplica dicho umbral, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. En caso de consorcio, aplica dicha retención si todos sus integrantes declaran en su oferta la condición de micro o pequeña empresa. 4.4. CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS 4.4.1. En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 4.4.2. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- financiero/clasificadoras-de-riesgo). 4.4.3. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior. 4.4.4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley. 4.4.5. En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 4.4.6. Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de- empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 4.5. CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE7, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú. Cuando se trate de documentos privados extendidos en el exterior, el funcionario consular sólo legaliza las firmas cuando hayan sido suscritas en su presencia o cuando conste de modo indubitable su autenticidad, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, conforme lo requiere el artículo 138 del citado Reglamento. 4.6. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 7 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.1. BASE LEGAL - Decreto Legislativo N° 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Público. - Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. - Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. - Resolución Directoral N°0001-2026-EF/54.01 que modifica la DIRECTIVA N° 0005-2025- EF/54.01, “Directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas” - Ley N° 32514 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2026. - Ley N°32513 - Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2026. - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias. - Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento - Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, decreto que aprueba el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. - Decreto Supremo Nº 050-2025-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 217-2019-EF Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Todas las normas a las que se hace referencia en las presentes bases incluyen sus respectivas modificaciones; asimismo, dichas referencias deben entenderse a las normas que las sustituyen, de ser el caso. 1.2. ENTIDAD CONTRATANTE Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE RUC Nº : 20131378620 Domicilio legal : Av. Nicolás Ayllón N° 5818, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima Teléfono: : (01) 204-4700 Correo electrónico: : abastecimiento@muniate.gob.pe 1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLE 01, G01, G03, G05, G06, G07, G08, S/N Y EN LA CALLE LAS ORQUÍDEAS, Y EN LOS PASAJE S/N Y LOS ROSALES, DE LA ZONA G DE HUAYCÁN, ZONA 07 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2435336. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN8 La cuantía de la contratación asciende a la suma de S/ 352,639.31 (Trescientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y nueve con 31/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la contratación. Advertencia Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentren inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado el 29 de octubre del 2026. 1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: fuente 3, rubro 19. 8 La cuantía de la contratación indicada en esta sección de las bases no debe diferir de la cuantía de la contratación consignada en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradicción, prima la cuantía de la contratación indicada en las bases. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicop. 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS9 Las ofertas contienen un índice de documentos10 y la siguiente documentación: A. OFERTA TÉCNICA 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) b) Pacto de integridad (Anexo N° 2) c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. Advertencia De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades contratantes están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. d) Declaración jurada manifestando, entre otros aspectos, que el postor: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta; y (ii) no se encuentra 9 De acuerdo con el “Manual de Usuario para Proveedores del Estado”, emitido por el OECE, actualmente los postores pueden presentar hasta 10 archivos en los formatos .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .7z, .rar. (para documentos de texto, hojas de cálculo y carpetas comprimidas); ya sea archivos con firmas digitales y otros con firmas manuales, sin que se perjudique la validez de las firmas digitales. Para consultar el referido manual se puede ingresar a https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/66426-manuales-de-usuario-de-la-ley-n-32069-en-el-seace 10 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 11 Para mayor información de las entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo Nº 3) e) Promesa de consorcio con firmas digitales o, en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4) f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento Advertencia El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (Anexo N° 5). 2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificación Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 2.2.2 Documentación de presentación facultativa: 2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 2.2.2.2 Aquellos proveedores que sean MYPES pueden presentar la solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 16), de corresponder. Advertencia • Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”. • Los evaluadores analizan si corresponde la aplicación de bonificaciones adicionales a las contempladas en las presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, caso en el cual deben incorporar un formato para que los postores soliciten y acrediten, según corresponda, la aplicación de la bonificación de la que se trate. B. OFERTA ECONÓMICA12 a) La oferta económica se presenta empleando el Anexo N° 6, según el sistema de entrega, de corresponder, y la modalidad de pago. En caso el requerimiento contenga prestaciones accesorias, la oferta económica individualiza los montos correspondientes a las prestaciones principales y las prestaciones accesorias. b) En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan 12 La evaluación económica es posterior de conformidad con el artículo 94 del Reglamento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 12). 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o autorización de retención (Anexo 7). b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes de ser el caso. c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. e) Copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda) del postor, en caso de persona natural; o de su representante legal, en caso de persona jurídica; o de su representante común, en caso de consorcio. f) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual al correo electrónico (Anexo N° 8). g) El detalle de los precios (desglose de la estructura de costos), así como de los gastos generales del precio ofertado. h) Institución Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor (Anexo N° 9). Advertencia • La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este último supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institución13. • Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje. i) Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. j) Documentación que acredite la experiencia del personal clave solicitado, en caso esta haya sido exigida solo como requisito de calificación (Experiencia del Personal Clave). En caso dicha experiencia también haya sido exigida como factor de evaluación (Experiencia Específica Adicional del Personal Clave), la documentación que acredita este factor y el 13 De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institución Arbitral de la lista consolidada de seis instituciones arbitrales, siendo esta la institución arbitral definitiva. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 requisito de calificación ya se encuentra en la oferta presentada por el postor, por lo cual no es necesario volver a presentarla para la suscripción del contrato. Advertencia En caso se haya establecido como factor de evaluación la Experiencia Específica Adicional del Personal Clave, en principio el postor debe mantener al personal clave propuesto para la firma del contrato; sin embargo, si por causas ajenas a la voluntad del postor adjudicado el personal clave varía, se presenta la documentación que acredite que el nuevo personal cumple con lo dispuesto en el numeral 189.2 del artículo 189 del Reglamento. k) En caso el grado o título declarado en el Anexo N° 15 no pueda ser verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ según corresponda; el postor debe presentar copia del diploma respectivo. Asimismo, en caso el postor acredite estudios en el extranjero, debe presentar adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU del grado o título otorgados en el extranjero, según corresponda. l) Plan de trabajo14 con la memoria descriptiva de acuerdo al artículo 168 del Reglamento, en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de selección. m) Declaración jurada con los datos para generar el usuario del Cuaderno de Incidencias Digital del supervisor de obra (nombres y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono / número de celular): DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE INCIDENCIAS DE OBRA DIGITAL: SUPERVISOR DE OBRA NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO/ NÚMERO DE CELULAR n) Declaración Jurada Actualizada de Desafectación de Impedimento (Anexo N° 14) y la documentación que acredite dicha desafectación, de corresponder. Advertencia • El requisito indicado en el literal n) únicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento en el procedimiento de selección. • De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades contratantes están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE15 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda, ni la copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica o de su representante común en caso de 14 Conforme se aprecia en el Anexo del Reglamento el Plan de Trabajo es el “documento elaborado por el contratista de obras y consultoría de obras que organiza y guía las actividades del componente a ser desarrolladas. Su contenido mínimo incluye: i) análisis detallado del alcance, ii) composición de su plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificación de supuestos y riesgos asociados, iv) programa de ejecución y calendarios de participación del equipo adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual”. 15 Para más información de las entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 consorcio. • En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM) presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 17). 2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 2.4.1. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto, el postor (es) ganador (es) de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 90 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la mesa de partes digital o física de la entidad contratante, en la mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Ate, sito en Av. Carretera Central Km 7.5 (Av. Nicolás Ayllón N° 5818), distrito de Ate, y/o en Av. José Carlos Mariátegui N° 270, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. 2.4.2. El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: abastecimiento@muniate.gob.pe; en caso de no contar con firma digital, la suscripción del contrato se realiza en la Oficina General de Administración de la Municipalidad distrital de Ate, sito en sito en la Av. Nicolás Ayllón N°5818; Ate, Lima. Advertencia En caso se verifique en la Pladicop que el proveedor tiene multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley que no se encuentran en procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una cláusula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante su ejecución la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o amortización de dichas multas. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO III REQUERIMIENTO Advertencia • Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades. • En el caso de la contratación de una consultoría de obra para rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, la entidad contratante toma en cuenta que, de acuerdo con el numeral 292.3. del artículo 292 del Reglamento, la rehabilitación o reconstrucción que corresponda a obra se convoca utilizando el sistema de entrega de diseño y construcción, a menos que la entidad contratante sustente en la estrategia de contratación que utilizar otro sistema de entrega resulta más eficaz y eficiente. En tal sentido, atendiendo a las particularidades de cada contratación, la entidad contratante evalúa y define si corresponde contratar el diseño de manera separada a la contratación de la ejecución de obra. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO IV EVALUACIÓN DE OFERTAS Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. En la contratación de consultoría de obra la evaluación de la oferta consiste en: i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación Económica. La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica de acuerdo con el artículo 94 del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente: 4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA La evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de setenta puntos. 4.2. FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN Evaluación: Se evalúa en función al porcentaje de personal clave considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia específica considerada en los requisitos de calificación. El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: Supervisor de Obra, Especialista Ambiental, Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo y Especialista en Calidad. Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia específica cuando acredita al menos un (01) año adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación. Acreditación: La experiencia del personal clave se acredita con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave; la denominación del cargo, puesto y/o posición; el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación; el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 80 puntos Si el 50% o más del número de personas consideradas en el listado del personal clave supera el requisito de experiencia específica: 80 puntos Si menos del 50% del número de personas consideradas en el listado del personal clave supera el requisito de experiencia específica: 40 puntos No acredita personal clave que supera el requisito de experiencia específica: 0 puntos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de la misma sólo se considera una vez el periodo traslapado. En ningún caso corresponde exigir que el mismo personal clave acredite experiencia en más de un cargo. Advertencia Al acreditar este factor de evaluación Experiencia Específica Adicional del Personal Clave, también se acredita la experiencia declarada en el requisito de calificación Experiencia del Personal Clave. B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN Evaluación: Se evalúa que el postor cuente con una o hasta dos prácticas de sostenibilidad ambiental. En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las prácticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental. Acreditación: Certificados de sistemas de gestión o políticas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos internacionales reconocidos o entidades de certificación equivalentes. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a servicios de consultoría de obra. 5 puntos Acredita la certificación: 5 puntos No acredita la certificación: 0 puntos C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN Evaluación: Se evalúa que el postor cuente con al menos una certificación del sistema de gestión antisoborno. Acreditación: 5 puntos • Acredita Certificación 5 puntos • No acredita la Certificación 0 puntos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. 16 El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 17 , y estar vigente 18 a la fecha de presentación de ofertas. En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. D. GESTIÓN DE CALIDAD PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN Evaluación: Se evalúa la acreditación de una o más prácticas de aseguramiento y control de calidad. En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las actividades relacionadas a la gestión de calidad. Acreditación: • Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001:2015 o equivalente, con alcance en consultoría de obras. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a la consultoría a contratar. 10 puntos Certificación vigente con alcance en consultoría de obra: 10 puntos Certificación en otro sistema reconocido sin alcance específico en consultoría: 5 puntos No presenta certificación o ésta no es válida: 0 puntos 4.3 RESUMEN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS PUNTAJE TIPO DE EVALUADOR A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE 80 puntos COMITÉ 16 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) del International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC (https://ilac.org/) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Asia Pacific Accreditation Cooperation- APAC (https://www.apac-accreditation.org/) 17 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 18 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 5 puntos COMITÉ C. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE COMITÉ D. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE JURADO E. GESTIÓN DE RIESGOS NO CORRESPONDE JURADO F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 5 puntos COMITÉ G. PLANIFICACIÓN DETALLADA NO CORRESPONDE JURADO H. TECNOLOGÍA Y MÉTODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE JURADO I. GESTIÓN DE CALIDAD 10 puntos COMITÉ J. MONITOREO Y CONTROL NO CORRESPONDE JURADO FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO EN CASO DE USAR BIM PUNTAJE TIPO DE EVALUADOR K. PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP) NO CORRESPONDE OFICIAL DE COMPRA / COMITÉ / JURADO PUNTAJE TOTAL 100 puntos19 4.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Puntaje Máximo: 100 Puntos OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN Evaluación: Se evalúa considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acredita mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). 100 puntos20 La evaluación consiste en otorgar el mayor puntaje a la oferta del menor monto ofertado y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos montos ofertados, según la siguiente fórmula: Po = Mb x Pmax Mo Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar Mo = Monto de la oferta económica Mb = Monto de la oferta económica más baja Pmax = Puntaje máximo PUNTAJE TOTAL El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación económica, aplicándose la siguiente fórmula: PTP =C1PT+C2Pe Donde: 19 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 20 De acuerdo con lo señalado en el numeral 75.2 del artículo 75 del Reglamento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 PTP = Puntaje total del postor a evaluar Pt = Puntaje de la evaluación técnica del postor a evaluar Pe = Puntaje de la evaluación económica del postor a evaluar C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica: 0.90 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica: 0.10 Donde: c1 + c2 = 1.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO Advertencia De resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o adecuarse las propuestas en el presente documento, pero en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Partida Registral N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con [CONSIGNAR DNI O CARNÉ DE EXTRANJERÍA, SEGÚN CORRESPONDA] N° [………………..], según poder inscrito en la Partida Registral N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denomina EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………..], [CONSIGNAR: LOS EVALUADORES ADJUDICARON / LA DEC ADJUDICÓ, SEGÚN CORRESPONDA] la buena pro del CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de […], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DESDE EL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 O DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO.] Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecución contractual que no han sido específicamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo máximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] días calendario. Sin perjuicio de ello, las partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico para cada situación. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: • Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCIÓN DE PAGO] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la prestación. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD SEGÚN LAS BASES], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o contrato de seguro acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. LA ENTIDAD CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO SEGÚN LAS BASES] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE DÍAS O MÁXIMO VEINTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días computados desde el día siguiente de producida la recepción. De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable 21 correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. La liquidación y su conformidad se regulan conforme a lo previsto en el artículo 215 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de las oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación. CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE. CLÁUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = _0.10 x monto_ F x plazo Donde F tiene el siguiente valor: para plazos mayores a sesenta días, F = 0.25. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 21 En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. OTRAS PENALIDADES Adicionalmente a la penalidad por mora se aplican las siguientes penalidades: N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento de verificación 01 Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del RLGCP. Una (01) Unidad Impositiva Tributaria, por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad. Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad. 02 Ejecutar la prestación con personal no acreditado o cuya sustitución no ha sido autorizada. 0.25 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día. Según informe del Coordinador de Obra. 03 Ausencia injustificada en obra del jefe de supervisión o del personal clave, verificada con el control de asistencia o el cuaderno de incidencias. 0.25 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de ausencia. Según informe del Coordinador de Obra. 04 No absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas, cuando las consultas por su naturaleza, en opinión del supervisor, no requieran de la opinión del proyectista. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 05 No elevar las consultas a la entidad sobre ocurrencias en la obra dentro del plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes de anotadas las mismas, cuando las consultas por su naturaleza, en opinión del supervisor, requieran de la opinión del proyectista. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 06 Cuando el consultor no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de ocurrido el hecho. Según informe del Coordinador de Obra. 07 Cuando el supervisor entregue documentación incompleta o con errores, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales y deductivos vinculantes, reducciones, ampliaciones de plazo, cálculos de liquidación y revisión de liquidación de obra). 0.20 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada ocurrencia. Según informe del Coordinador de Obra. 08 Por no presentar los informes especiales dentro del plazo establecido en el TDR. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 09 No emitir el informe de conformidad del programa de ejecución de obra y calendarios, o de su actualización, dentro del plazo de siete (7) días (num. 192.1, obra mayor a S/ 5 millones), o no revisar el plan de trabajo dentro de los quince (15) días calendario 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento de verificación (num. 187.3 b). 10 No emitir un informe que sustente técnicamente su opinión (favorable o desfavorable) sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remita a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud de ampliación de plazo. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 11 No elevar a la entidad la valorización de los mayores costos directos y mayores costos generales variables para su revisión y aprobación para su pago, en el plazo estipulado en el RLGCP. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 12 No remitir a la entidad la conformidad o disconformidad sobre el expediente técnico del adicional de obra formulado por el contratista en el plazo estipulado en el RLGCP. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 13 No remitir a la entidad el certificado de conformidad técnica en el plazo establecido en el RLGCP. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada día de atraso. Según informe del Coordinador de Obra. 14 Por inasistencia de los especialistas de la supervisión a reuniones convocadas por la Entidad: cuando la supervisión de manera injustificada no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad; para tal fin, la Entidad comunicará con anticipación de un (01) día hábil qué especialistas de la supervisión de obra deberán participar. 0.15 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada especialista que no asiste a cada reunión convocada. Según informe del Coordinador de Obra. 15 Por no tener vigentes los seguros SCTR. 0.10 de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada trabajador y por cada día sin cobertura. Según informe del Coordinador de Obra. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ítem correspondiente. Procedimiento para la Aplicación de Otras Penalidades atribuibles al Supervisor de Obra i. El Coordinador de Obra y/o el Subgerente de Infraestructura, o profesional que designe el Subgerente, identificará la penalidad atribuible a la Supervisión de Obra, del cuadro de otras penalidades y emitirá un Informe detallado sobre el contexto y circunstancias de cómo se produjo el supuesto de penalidad desde su configuración inicial y el monto que corresponde aplicar, a fin que se proceda a notificar formalmente mediante correo electrónico o de manera física sobre el supuesto de aplicación de penalidad atribuible al Supervisor de Obra. ii. El Supervisor de Obra deberá realizar su descargo (adjuntando documentación sustentada en caso corresponda) sobre el supuesto de penalidad, para lo cual se le otorga el plazo máximo de cinco (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de realizado la notificación. En caso el Supervisor de Obra no remita su descargo a la Entidad dentro del plazo indicado, se tomará como CONSENTIDA la aplicación de la penalidad atribuida al Supervisor de Obra. iii. La Entidad evaluará el descargo realizado por el Supervisor de Obra, en caso éste MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 se realizó dentro de la fecha otorgada en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de ingresado el descargo. Posteriormente, la Entidad pondrá en conocimiento al Supervisor de Obra vía notificación formal sobre la PROCEDENCIA o DESESTIMACIÓN de la aplicación de la penalidad, el monto de la penalidad que corresponde aplicar y cuando se realizará la aplicación de la penalidad (En el pago de una de las valorizaciones o en la Liquidación de la Supervisión). Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento. CLÁUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. CLÁUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación22 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 22 De acuerdo con el artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato23. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conlleva que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco24. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar25. CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE, PERÚ COMPRAS y demás normativa especial que resulte aplicable. CLÁUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS26 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas. CLÁUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009- 2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando [INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO 23 De acuerdo con el literal d) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 24 De acuerdo con el literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 25 De acuerdo con el numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 26 De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF] Advertencia • De conformidad con el numeral 332.2 del artículo 332 del Reglamento, de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este último supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institución27. • Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje. • El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro único. CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía notarial conforme a la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF: DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: Av. Nicolás Ayllón N° 5818, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario. El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladicop: 27 De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en tanto se implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institución Arbitral de la lista consolidada de seis instituciones arbitrales, siendo esta la institución arbitral definitiva. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario. De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. …………………… ……………………… “LA ENTIDAD CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA” Advertencia • El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente. • De conformidad con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, excepcionalmente, la entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital, supuesto en el cual la suscripción se realiza manualmente. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 ANEXOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores EVALUADORES CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] Presente.- El que suscribe, [……………..], postor o representante legal de [CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Partida Registral Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre, Denominación o Razón Social: Domicilio Legal: RUC : Teléfono(s): MYPE28 Sí No Correo electrónico: Autorización de notificación por correo electrónico: Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 1. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 5. Notificación de la orden de servicio, de ser el caso. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……........................................................... Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda Advertencia La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada en esta declaración jurada se entiende válidamente efectuada al día hábil siguiente de su realización, de conformidad con la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. 28 Esta información es verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE del siguiente link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en- linea-2-2/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 Advertencia Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO Señores EVALUADORES CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] Presente.- El que suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Datos del consorciado 1 Nombre, Denominación o Razón Social: Domicilio Legal: RUC: Teléfono(s): MYPE29 Sí No Correo electrónico: Datos del consorciado 2 Nombre, Denominación o Razón Social: Domicilio Legal: RUC: Teléfono(s): MYPE30 Sí No Correo electrónico: Datos del consorciado 3 Nombre, Denominación o Razón Social: Domicilio Legal: RUC: Teléfono(s): MYPE31 Sí No Correo electrónico: Autorización de notificación por correo electrónico: Correo electrónico del consorcio: [CONSIGNAR] Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 1. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 29 En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información es verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 30 Ibídem. 31 Ibídem. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 5. Notificación de la orden de servicios, de ser el caso. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….……........................................................... Firma, nombres y apellidos del representante común del consorcio Advertencia La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada en esta declaración jurada se entiende válidamente efectuada al día hábil siguiente de su realización, de conformidad con la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 ANEXO N° 2 PACTO DE INTEGRIDAD32 Señores EVALUADORES CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] Presente.- El que suscribe, [……………..], postor o representante legal de [CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Partida Registral Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones: PRIMERO: Declaro, bajo juramento: 1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita. 3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes33; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan. 4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM34. 5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento35. 32 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 33 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017- JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP. 34 Reglamento del Ley N° 31564: Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento administrativo sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 35 Conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 68.1 del artículo 68 de la N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el literal d) del artículo 274 de su Reglamento: Artículo 68. Resolución del contrato MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos: 1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten. [Solo para personas jurídicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento. 2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante36. 3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (https://denuncias.servicios.gob.pe/). 4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección37; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la culminación del contrato. CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente. En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( ) días del mes ( ) de 20( ), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General38. ………………………….……………………….. 68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos: d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos: d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 36 El alcance de este numeral no limita o restringe la promoción de productos y/o servicios como parte de las actividades económicas de los particulares, siempre que se encuentren permitidas de manera expresa en una norma legal, como la Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 37 Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF “Artículo 92. Culminación de la fase de selección La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el numeral 86.2 del artículo 86 y numeral 91.2 del artículo 91.” 38 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda Advertencia En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada individualmente. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 ANEXO Nº 339 DECLARACIÓN JURADA Señores EVALUADORES CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] Presente.- Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal o representante común de [CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA], declaro bajo juramento: i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas. ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Asimismo, declaro cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la entidad contratante para el objeto de la contratación. v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección. vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………….……………………….. Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o representante común, según corresponda Advertencia En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 39 De acuerdo con el literal c) del numeral 69.1 del artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°23-2026-MDA/C-1 ANEXO Nº 4 PROMESA DE CONSORCIO (SÓLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR) Señores EVALUADORES CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORÍA DE OBRA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] Presente.- Los suscritos declaramos expresamente...